Conditions générales de vente & d’exécution des travaux

Réglementation applicable :

La signature par le client & l’entreprise SARL FLAMESPEED de ce devis implique leur accord total sur la nature, la consistance & le prix des travaux, sur les conditions générales de prix d’exécution des travaux de bâtiment & les conditions particulières énumérées au recto. Après signature par les deux parties du devis, le marché est conclu aux conditions fixées ci-après.

Validité de l’offre :

La présente offre est valable pour une durée maximale deux mois à compter de sa date d’émission sauf si la durée de validité est indiqué sur la proposition commercial. Au-delà, l’entreprise se réserve la faculté, soit de maintenir son offre, soit de présenter une nouvelle proposition actualisée.

Commande & acompte :

La commande deviendra définitive lors d’un retour d’un exemplaire du devis avec la mention « bon pour accord », daté & signé par le client.

 Toute commande ne pourra être considérée comme valable par la SARL FLAMESPEED qu’à partir du paiement d’un acompte de 50% du montant global de la commande.

Tout retard de versement de l’acompte reporterait d’autant la commande en planification ou production, retard dont le client ne saurait se prévaloir. Dans le cas d’un financement d’un organisme spécialisé, l’acompte pourra être remplacé par un justificatif émanent de l’organisme concerné qui précisera l’accord de financement, le montant & l’utilisation des fonds demandés.

Résiliation – Rétractation :

Dans les quinze jours, jours fériés compris, à compter de l’engagement d’achat, le client à la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Ce délai ne s’applique pas en cas de renonciation notifiée par écrit sur le formulaire fournit par la SARL FLAMESPEED se réserve le droit de suspendre toute collaboration dès lors que les termes du contrat ne lui semblent pas respectés sans aucun préavis en facturant au prorata du travail réalisé.

Utilisation du devis :

Le devis & les documents annexés sont & restent, en toutes circonstances, la propriété de l’entreprise. Ils ne peuvent être utilisés ou communiqués à une tierce personne qu’avec l’autorisation écrite du gérant de la SARL FLAMESPEED & doivent lui être restitués, sans délai, s’il n’a pas donné suite à la proposition de l’entreprise.

Engagement du client :

Dans le cas de travaux nécessitant une autorisation (tels que déclaration de travaux, permis de construire, autorisation de co-propriété, etc…) le client s’engage à en informer la SARL FLAMESPEED lors de la signature du contrat. Le client est seul responsable de l’obtention de l’autorisation de mise en œuvre de la commande. Au moment de la signature, le client s’engage à déclarer explicitement qu’il entend financer immédiatement ou ultérieurement tout ou partie du prix de son achat par un crédit ou par un prêt & de vérifier que cette condition a bien été précisée au recto. Dans les dix jours suivant la date de la signature de la commande, le client devra fournir à la SARL FLAMESPEED un document attestant de l’obtention du crédit ou du prêt. La planification ne pourra être effectuée qu’au vu de ce document.

Délai :

Nos délais sont dépendants de nos fournisseurs & ne sont donnés qu’à titre indicatif, sauf notification explicitement exprimée au recto. Notre délai, commence à courir à partir du moment ou le dossier est complet (acompte versé, prise de mesures définitives, financement accepté par un organisme financier, etc…) Nous pouvons différer la pose en cas de non exécution, par des entreprises extérieures demandées par le client, de travaux préalables & nécessaires à la bonne mise en œuvre de nos installations.

Travaux supplémentaires :

 Les travaux non prévus au devis initial feront l’objet de propositions commercial additifs signés par du client ou de bons de commande séparés, indiquant au moins les bases d’estimation des prix, les conditions, et, le cas échéant, la durée de la prolongation du délai d’exécution prévu par le devis initial.

Prix des équipements:

Le prix des équipements s’entend par gamme et le prix facturé sera celui figurant sur le devis. Le choix du client est à définir dans la gamme de produit de  FLAMESPEED, ne doit dépasser un budget stipulé, mais ne saurait en aucun cas être facturé au prix public éventuellement vu par le client chez un autre fournisseur.

 Réception de travaux :

Le document établissant la réception des travaux est indispensable pour la prise d’effet des garanties des produits fournis & de la prise d’effet de l’assurance responsabilité civile & décennale de la SARL FLAMESPEED. Dès l’achèvement des travaux effectués par l’entreprise, le client ou son représentant & l’entreprise se réuniront pour signer l’acte de réception. Les éventuelles réserves sur les travaux exécutés seront consignées au verso de la réception. Dans le cas de réserves justifiées, le client s’acquittera d’un montant au moins égal à 95% du montant global des travaux concernés. Après règlement par le client de ce montant, l’entreprise programmera, en fonction dés délais d’approvisionnement des matériels & en accord avec le client, l’intervention nécessaire à la reprise des ouvrages litigieux & procéderont ensemble à la levée des réserves. Toutefois, en l’absence d’acte de réception signé par les deux parties, il est expressément convenu que tout paiement des travaux à hauteur d’au moins 95% manifestera la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de réceptionner & vaudra réception sans réserve ; la date de réception sera alors celle du règlement qui permet d’atteindre ce seuil de 95%.

SARL FLAMESPEED ■ ZA DES AUBEPINS 18410 ARGENT SUR SAULDRE■ Assurance Responsabilité Civile & Décennale auprès de la compagnie APRIL.

Paiement du prix :

Les conditions de paiement sont indiquées sur le devis. Aucune retenue ne peut-être pratiquée par le client en contrepartie de réclamation ou de demande de réparation de dommages ou préjudices subis. Conformément aux conditions de l’article L441-6 de la loi N°2001-240 du 15 Mai 2001, les pénalités de retard seront appliquées dans le cas où les sommes dues sont versées après la date de paiement figurant sur la facture. Les travaux pourront être interrompus jusqu’au paiement des sommes arrivées à l’échéance. Lorsque le versement intervient au-delà du délai fixé par les présentes conditions générales de vente, & ce dans un délai maximum de 10 jours ouvrables, les pénalités de retard sont d’un taux égal à une fois & demie le taux d’intérêt légal. Tous les frais de recouvrement des créances en retard de règlement sont à la charge du client, & seront donc dus avec un minimum de 150€ TTC (hors clause pénale).

Taux de TVA :

 Le taux de TVA applicable est le taux de TVA en vigueur à la date de facturation. Le choix du taux réduit est noté en fonction des déclarations du client & sous sa responsabilité.

Réserve de propriété :

Conformément à la Loi N°80335 du 12 mai 1980, les produits demeurent la propriété de la SARL FLAMESPEED jusqu’au complet paiement des biens par le règlement effectif du prix facturé. Toutefois, les risques & dommages que les marchandises pourraient subir ou occasionner pour quelque cause que se soit, sont transférés au client dès la livraison.

Droit à l’image :

Les photographies prises à l’occasion du chantier réalisé, peuvent-être utilisées pour promouvoir le savoir-faire & l’image de l’entreprise, notamment pour les documents commerciaux, site internet, Facebook, page google entreprise ou réponses aux appels d’offres. A la signature du devis & à tout moment, le client à faculté de révoquer cette autorisation par simple écrit de sa part.

Contestation : Les tribunaux de Montargis sont seuls compétents en cas de contestation de quelque nature que ce soit, pour tout litige ne trouvant pas de résolution amiable. En cas d’action judiciaire engagée à notre encontre sur le fondement de l’exécution du contrat de vente, ou en cas d’interprétation sur l’exécution des clauses & des conditions ci avant indiquées. Les tribunaux de Montargis sont seuls compétents, à l’exclusion de tous autres, & ce, même en cas de pluralité de défenseurs.

Garanties :

Toute réclamation devra faire l’objet d’une lettre explicite à la SARL FLAMESPEED qui déléguera un technicien sur place pour constat. Notre garantie couvre tous les vices de fabrication ou de pose, étant entendu que notre responsabilité ne pourra être recherchée en cas de mauvais entretien, de négligence, de transformation, de modification, ou de mauvaise utilisation du fait du client ou de l’utilisateur habituel. Notre garantie se limite à la réparation du produit sans que le client puisse prétendre à une indemnité ou à un remplacement et/ou à la pose d’un matériel neuf en échange, sauf vice de fabrication. La SARL FLAMESPEED souscrit une assurance responsabilité civile & décennale auprès de la compagnie APRIL, qui couvre l’ensemble des prestations proposées & qui prend effet dès réception définitive des travaux.

Politiques de confidentialité :

 Les informations personnelles collectées par l’entreprise via le devis (nom, prénom, date de naissance, adresse principale, adresse du chantier, numéro de téléphone, adresse électronique) sont enregistrées dans notre fichier client et principalement utilisées pour la bonne gestion des relations avec le client (gestion du chantier, relance des clients, prévention des impayés, envoi d’actualités). Les informations personnelles collectées sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder 10 années sauf si :

• Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée par une disposition légale ou réglementaire.

• Le client a exercé, dans les conditions prévues ci-après, l’un des droits qui lui sont reconnus par la législation.

L’accès aux données personnelles est strictement limité aux employés et préposés de l’entreprise, habilités à les traiter en raison de leurs fonctions. Les informations recueillis pourront éventuellement être communiquées à des tiers liés à l’entreprise par contrat pour l’exécution de tâches sous-traitées nécessaires à la gestion de la commande, sans qu’une autorisation du client ne soit nécessaire. Il est précisé que, dans le cadre de l’exécution de leurs prestations, les tiers n’ont qu’un accès limité aux données et ont une obligation contractuelle de les utiliser en conformité avec les dispositions de la législation applicable en matière de protection des données personnelles. En dehors des cas énoncés ci-dessous, l’entreprise s’engage à ne pas vendre, louer, céder ou donner accès à des tiers aux données sans consentement préalable du client, à moins d’y être contraints en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, l’exercice des droits de la défense, etc.).

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, en particulier la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et du règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), le client bénéfice d’un droit accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de ses données ou encore de limitation du traitement. Il peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le concernant. Le client peut, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer ses droits en contactant flamespeed. Dans le cas où le client ne souhaiterait pas/plus recevoir des messages promotionnels et invitations via courriers électroniques, messages SMS, appels téléphoniques et courrier postaux, celui-ci a la possibilité d’indiquer son choix lors de la signature de son devis, de modifier son choix en contactant l’entreprise dans les conditions évoquées ci-avant. Ce droit vaut également pour les personnes dont les données (notamment leur identité et leurs coordonnées) auraient été transmises, avec leur autorisation, à l’entreprise par des tiers, à des fins de prospection commerciale. Pour toute information complémentaire ou réclamation, le client peut contacter la Commission Nationale de l’Information et des Libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr ).

FLAMESPEED SARL ■ ZA DES AUBEPINS 18410 ARGENT SUR SAULDRE ■ 02.42.04.04.42  www.FlameSpeed.fr